广州荔湾区拉森钢板桩施工分包合同台风预警条款

发布时间:2025-11-23

在当前城市基础设施建设快速发展的背景下,广州荔湾区作为广州市重要的老城区之一,正不断推进各类市政工程、地下空间开发及河道整治项目。其中,拉森钢板桩施工因其良好的挡土、止水性能,广泛应用于基坑支护、围堰工程和地下连续墙等场景。由于此类工程多处于露天环境,且施工周期较长,极易受到极端天气影响,尤其是台风季节带来的强风、暴雨和风暴潮等自然灾害。因此,在拉森钢板桩施工分包合同中设置科学、合理的“台风预警条

在当前城市基础设施建设快速发展的背景下,广州荔湾区作为广州市重要的老城区之一,正不断推进各类市政工程、地下空间开发及河道整治项目。其中,拉森钢板桩施工因其良好的挡土、止水性能,广泛应用于基坑支护、围堰工程和地下连续墙等场景。由于此类工程多处于露天环境,且施工周期较长,极易受到极端天气影响,尤其是台风季节带来的强风、暴雨和风暴潮等自然灾害。因此,在拉森钢板桩施工分包合同中设置科学、合理的“台风预警条款”显得尤为必要。

首先,明确台风预警的定义与等级划分是合同条款制定的基础。根据中国气象局发布的《热带气旋等级》标准,台风预警通常分为四个等级:蓝色(一般)、黄色(较重)、橙色(严重)和红色(特别严重)。在分包合同中,应明确规定以广州市气象台或广东省气象局发布的官方预警信息为准,避免因信息来源不统一而引发争议。例如,可约定:“当广州市气象台发布台风黄色及以上预警信号时,视为触发本合同项下的台风应急响应机制。”

其次,应明确各方在不同预警级别下的责任与义务。在台风预警发布后,总包单位与分包单位需协同应对,确保施工安全和工程进度不受重大影响。例如,在台风蓝色预警阶段,分包单位应加强现场巡查,检查钢板桩的固定情况、临时支撑结构的稳定性以及排水系统的通畅性;在黄色预警阶段,应停止高空作业和吊装作业,对已安装的钢板桩采取加固措施,并安排专人值守;一旦升级至橙色或红色预警,除必要的抢险人员外,所有施工人员应撤离现场,机械设备应转移至安全区域,并切断电源,防止次生灾害发生。

此外,工期顺延机制是台风预警条款中的核心内容之一。由于台风属于不可抗力或异常恶劣气候条件,导致施工无法正常进行的,分包单位有权申请合理工期顺延。合同中应明确:“因台风黄色及以上预警导致连续停工超过24小时的,每满24小时可顺延工期1天,累计计算。”同时,分包单位应在预警解除后48小时内向总包单位提交书面报告,附上气象部门出具的预警记录、现场照片及停工日志等证明材料,以便审核确认。若未及时申报,则视为放弃顺延权利。

关于费用承担问题,也应在合同中予以清晰界定。原则上,因台风导致的停工期间,分包单位的人工窝工、设备闲置等损失由其自行承担,除非合同另有约定。但若因总包单位指挥失误或未及时通知预警信息而导致损失扩大的,总包单位应承担相应责任。此外,若台风造成已完工程损坏或材料损毁,应根据“谁所有、谁负责”的原则处理。例如,已安装的拉森钢板桩若因风力过大发生倾斜或拔出,修复费用一般由分包单位承担;但若系设计缺陷或地质条件突变所致,则应由总包单位或业主方承担责任。

为增强条款的可操作性,建议在合同附件中加入《台风应急响应预案》,明确组织架构、联络方式、物资储备、疏散路线和恢复施工流程等内容。例如,可设立“现场应急小组”,由总包项目经理、分包负责人、安全员和电工组成,确保预警信息发布后能够迅速响应。同时,要求分包单位配备足够的防风缆绳、沙袋、抽水泵和应急照明设备,并定期组织演练,提升应对能力。

最后,争议解决机制也不容忽视。尽管台风预警条款旨在预防风险,但在实际执行过程中仍可能出现分歧。例如,对预警级别的认定、停工时间的计算或损失赔偿的范围存在异议。为此,合同应约定:“双方应本着诚实信用原则协商解决;协商不成的,提交广州市荔湾区人民法院诉讼解决。”也可选择仲裁方式,但需明确仲裁机构名称和规则。

综上所述,在广州荔湾区的拉森钢板桩施工分包合同中设立完善的台风预警条款,不仅是保障施工安全、维护合同双方合法权益的重要手段,更是提升项目管理水平、应对气候变化挑战的必然要求。通过科学设定预警响应机制、明确责任分工、规范工期与费用处理,并辅以应急预案和争议解决路径,能够有效降低台风带来的不确定性风险,确保工程建设平稳有序推进。特别是在全球气候变暖背景下,极端天气频发的趋势日益明显,此类条款的规范化、标准化建设将具有更加深远的现实意义。

18665609899 CONTACT US

公司:湖南翔之乐基础建设工程有限公司

地址:湖南省株洲市攸县联星街道联西社区凯旋城住宅小区4栋906号

Q Q:2815047754

Copyright © 2022-2025

湘ICP备2025127619号-1

咨询 在线客服在线客服 电话:18665609899
微信 微信扫码添加我